落水管安装分项工程施工合同

篇一：落水管安装承包合同 落水管安装承包合同 甲方： 乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程中的落水管安装事宜协商一致，订立本合同。

一、安装价格:甲方现将落水管安装工程价格以每米元,分包给乙方安装。期间,不提供任何使用工具。

一、质量要求

1、要求落水管安装牢固稳定。 2、立管必须垂直,美观，确保无瑕疵。

3、乙方必须保证工程竣工验收合格，其一年内不出现任 1

何事故。无掉落现象，否则负责维修工作，薪工不计. 二、付款方式：

乙方全部安装完成，经甲方、监理验收合格后付款至80％余款在建设主管部门验收合格后付至95％，留5%的质保金在建设主管部门验收合格备案之日起一年内无质量问题，余款无息一次付清.

三、施工安全

乙方进入施工现场必须保证自身安全，不伤及他人，按

操作规范操作,施工期间出现任何事故甲方不承担任何责任，全部由乙方承担责任。

四、安装时间

合同签订之日起，年月日进入施工现场，于 年月日安装完毕。甲方确保乙方施工需要材料及时到位，不得拖延时间.工期每耽搁一天从安装工程款项扣200元人民币，视其责任由违约方承担。

五、其他事项

1、乙方施工期间,及时准确向甲方提供材料需要详单， 确保工程顺利。

2、乙方在施工现场安装落水管过程中，不得破坏施工单

位外墙保温涂料等或正在施工的项目。否则出现问题均由乙方承担。 3、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向合同签订所在 2

地提起诉讼。

六、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字、 盖章后生效.

甲方（签字、盖章)：乙方(签字、盖章): 年月 日

篇二：落水管安装协议 落水管安装合同 甲方： 乙方:

双方经友好协商，本着互惠互利的原则签订此合约达成以下协

议,甲方现将吉＊＊苑项目3#住宅楼落水管安装工程一次性轻包给乙方进行施工。期间，不提供任何使用工具，不提供食宿条件。具体要求如下：

一、质量要求

1、要求雨水管安装牢固稳定。

2、立管必须垂直，美观，确保无瑕疵。

3、乙方必须保证工程竣工验收合格，其一年内不出现任何事故。无掉落现象，否则负责维修工作,薪工另计。

二、付款约定

甲方以450元/根的价格承包给乙方完成安装工程(落水管从楼 3

顶至地面计为一根，共8根)。工程验收合格后，甲方以现金方式将安装工程的全部款项一次性支付给乙方，

三、施工安全

乙方进入施工现场必须遵守工地所有纪律和施工要求，不得违规

操作，要系好安全带，扣好安全锁，挂好空中作业设备，所有操作必须按规范操作，保证自身安全，不伤及他人。施工期间出现任何伤亡事故甲方不承担任何责任,全部由乙方承担责任。

四、安装时间

合同签订之日起， 年 月日进入施工现场，于年月 日安装完毕.甲方确保乙方施工需要材料及时到位,不得拖延时间.乙方工期每耽搁一天从安装工程款项扣200元人民币，视其责任由违约方承担.

五、其他事项

1、乙方施工期间，及时准确向甲方提供材料需要详单，确保工 程顺利。

2、乙方在施工现场安装落水管过程中，不得破坏施工单位外墙 保温涂料等或正在施工的项目。否则出现问题均由乙方承担。 4

六、本合同乙方所有人员必须签字认可，缺一无效。乙方施工人 员为： 。

七、此合同共两页,一式两份，甲乙双方各执一份,签字盖章后 生效，本合同有效期为工程款项两清之日。

以上条款，双方必须遵守，未尽事宜双方协商解决，期间出现不 可调和矛盾，可向合同履行地提起诉讼，由合同履行地判决。 甲方：乙方: 委托代理人:委托代理人: 年 日 年 篇三:落水管安装水合同 落水管安装承包合同 渤海家园以下简称甲方: 以下简称乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程实际情况,签订该工程分项分部施工协议.乙方承包单位或个人必须具备相应的施工资质和施工能力，管理者必须具有一定的施工技术水平、领导能力和组织能力。对乙方招用的工人有强烈的责任心，特别是对工人的

5

安全要付出一。cSPengbo。CoM 蓬 勃范 文网:落水管安装分项工程施工合同)定的努力和承包者

的责任，经甲方考察，乙方同意甲方的各项要求，愿意承包甲方承建的渤海家园落水管安装工程包清工项目，经甲乙双方同意，签订以下协议条款，供甲乙双方遵守履行。

一:工程名称：渤海家园7#8#9#10＃11＃12＃13#住宅楼。 二:工程地点:滨州江二路以南渤海十一路以西。

三:承包范围： 室外落水管安装 。 四：承包方式： 包清工。 五：质量保修期:12个月 六：保证金:

七:承包计费单价:5.5元人民币?安装一米。 八:合同价款:金额大写: ,：

九：质量标准：该工程分部分项为合格标准。

十:合同工期：自2012年05月日至2012年 月 日完工.

十一：工期延误: 每拖延一天罚款 园,有以下原因导致的工期延误,双方办理工期延误签证.

不可抗力自然因素。

甲方未按合同支付工程款，工期相应顺延. 十二：工程量计算方式及工程款付款方式 1。计算方式：按安装米数结算。 6

2.付款方式：十三：双方责任： 甲方责任:

严格执行国家规定标准，对乙方进行监督检查，对工程质量、进度、安全、现场文明、材料使用进行检查验收

向乙方书面下达工程质量、安全、进度、等施工通知书，并要求乙方责任人在书面通知书上签字。

乙方责任:

乙方随时接受甲方及有关部门对工程安全、质量、进度、材料使用等情况的检查，对查出的问题按期及时整改，严禁酒后施工,不准打架斗殴。

1

乙方必须为乙方所雇用的工人安全负总责，若出现安全伤亡事故，由乙方负责，甲方不承担任何费用及责任。

十四：违约责任:

1。未尽事宜，双方协商解决，协商不成,依法交及相关部门处理。 十五:本合同自签订之日起生效,具有法律效力,双方必须坚持执行，如有违约,服从法律机构判决.

甲方责任签字: 公章：

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份

乙方责任人签字 公章: 合同签订日期: 2012年05 7 月 2日 8